+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Просрочка выполнения работ по вине исполнителя

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Просрочка выполнения работ по вине исполнителя

Различают следующие сроки выполнения работы оказания услуги : срок ее начала, окончания, промежуточные сроки окончания отдельных этапов работы ст. Если исполнитель по своей вине нарушил эти сроки или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, вы по своему выбору вправе п. Назначить исполнителю новый срок, который указывается в договоре или дополнительном соглашении. Если новый срок не выполняется, вы вправе предъявить исполнителю одно из требований, приведенных ниже. Поручить выполнение работы оказание услуги третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов. Потребовать уменьшения цены за выполнение работы оказание услуги.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Вместе с тем, абз.

Письмо заказчику о невозможности выполнения работ по вине заказчика

Если работа услуга выполнена не в срок, Вы имеете право предъявить исполнителю свои требования например, Вы можете потребовать возместить Ваши расходы, убытки, уменьшить оплату за выполненную работу и др. Исполнитель должен выполнить Ваши требования в определенный срок. Для того, чтобы предъявить законные требования нерадивому исполнителю, нужно знать, что такое срок выполнения работы, какие сроки бывают, что закон считает нарушением срока и т.

Сроки выполнения работы оказания услуги могут быть установлены п. При этом, если в соответствующих Правилах сроки устанавливаются, то в договоре может быть указан только меньший срок, чем установлен в Правилах.

Не всегда срок может устанавливаться с учетом Вашего желания, - срок может определяться режимом деятельности и характером услуги. Например, для переезда на поезде из пункта А в пункт Б для Вас важны оба срока - Вас не устроит, если поезд отойдет раньше срока из пункта А, а также если он опоздает в пункт Б.

Но при сдаче в ремонт Вашего компьютера Вас волнует выполнение работы в назначенный срок, а точный срок начала ремонта в данном случае не важен. По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы промежуточные сроки п. Если работа услуга должна выполняться по частям, то устанавливаются частные промежуточные сроки выполнения п. Например, для Вас важно, чтобы выписанные Вами газеты доставлялись ежедневно до завтрака - сроки доставки периодической печати это частные сроки выполнения работы.

Аналогично устанавливаются промежуточные сроки для абонентского обслуживания - например, договор на техническое обслуживание телевизора. Сроки выполнения работы услуги могут определяться: либо календарной датой, либо периодом времени. Как изменить сроки выполнения Изменение сроков начала и окончания выполнения работ услуг производится по согласованию сторон, в письменном виде и подписывается обеими сторонами.

Например, Вы и исполнитель ремонта Вашей квартиры договорились об изменении сроков ремонта - об этом нужно сделать соответствующую запись в договоре. Для многих видов работ услуг одна сторона обязана известить другую сторону заранее, в определенный срок, о необходимости изменения сроков выполнения работ услуг. Порядок извещения о необходимости изменения сроков может устанавливаться в Правилах выполнения отдельных видов работ оказания услуг или в договоре.

Например, Вы подписали договор о ремонте квартиры, но уезжаете в командировку и не можете начать ремонт в сроки, оговоренные в договоре - Вы должны не позднее чем за 48 часов известить исполнителя о необходимости изменения сроков ремонта.

Если же исполнитель по каким-то причинам не может начать ремонт вовремя, он также должен известить Вас не позднее чем за 48 часов. Для других работ услуг этот срок может быть не 48 часов, а например, 7 суток и др. Течение срока выполнения работы услуги начинается на следующий день после календарной даты заключения договора или наступления события, которым определено его начало.

Если последний день срока выполнения приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Нерабочими являются праздничные и выходные дни, в том числе перенесенные по распоряжению Правительства РФ выходные дни. Если в договоре на выполнение работ услуг не указаны сроки выполнения, то исполнитель все равно несет ответственность за нарушение сроков!

Если работа услуга не выполняется в разумный срок, то она должна быть выполнена в течение 7 дней со дня предъявления требования о выполнении. К нарушениям сроков выполнения работ услуг относятся ст.

Например, Вы собрались в отпуск, а турфирма переносит срок начала поездки; Вы заказали в ателье новогоднее платье, до Нового года остались считанные дни, а Ваше платье еще даже не раскроили; Вы отдали телевизор в ремонт, прошел месяц, а его до сих пор не отремонтировали.

Если исполнитель нарушает сроки выполнения работы услуги , Вы вправе предъявить ему на Ваш выбор одно из 4 требований п. При этом Вы вправе требовать также полного возмещения убытков, причиненных Вам нарушением сроков выполнения работы услуги.

Если Вы назначили исполнителю новые сроки выполнения работы услуги , их нужно указать в договоре п. При нарушении сроков выполнения работы услуги Вы имели право по своему выбору предъявить исполнителю одно из 4 требований - и Вы, надеясь на то, что исполнитель "исправится", назначили ему новые сроки, но он нарушает и эти новые сроки. В этом случае Вы вправе вернуться к 4 требованиям и предъявить исполнителю иные требования п. Например, Вам так долго шили костюм, что Вы не выдержали и потребовали назначения новых сроков выполнения работы.

Новые сроки не помогли, тогда Вы расторгли договор и Вам вернули деньги и выплатили неустойку за нарушение сроков. При нарушении сроков выполнения работы услуги Вы вправе выполнить работу своими силами или поручить ее выполнение третьим лицам и потребовать возмещения расходов исполнителем п. Не забудьте, что Ваши расходы должны быть документально подтверждены. Требование о возмещения расходов должно быть удовлетворено исполнителем в течение 10 дней со дня его предъявления п. При нарушении сроков выполнения работы услуги Вы вправе потребовать от исполнителя уменьшения цены п.

Порядок расчета уменьшенной цены законом не устанавливается, этот вопрос решается по соглашению сторон, а если соглашения не удается достичь - в судебном порядке. Например, Вы оплатили полностью или частично пошив костюма в ателье, прошло 3 месяца и костюм наконец-то сшит, но цены за это время изменились. При этом в качестве исходной цены работы услуги принимается п.

В какой срок должно быть выполнено требование об уменьшении цены Требование об уменьшении цены за работу услугу должно быть удовлетворено исполнителем в течение 10 дней со дня его предъявления п. В этот срок входит и время проведения экспертизы по установлению денежной суммы, на которую уменьшилась цена работы. При нарушении сроков выполнения работы услуги Вы вправе отказаться от исполнения договора п. В этих случаях Вам не нужно обращаться в суд с требованием о расторжении договора, Вам нужно только устно или письменно уведомить исполнителя о Вашем отказе от договора.

Если исполнитель задерживает начало выполнения работы услуги , но работа услуга вполне может быть выполнена в срок? Например, перенесен срок начала туристической поездки - срок окончания может при этом и не измениться, но Вас не устраивает такая сокращенная поездка и Вы хотите отказаться от исполнения договора и получить назад уплаченные Вами деньги.

В этом случае Вы имеете право отказаться от исполнения договора на основании п. Исполнитель обязан вернуть Вам выплаченный аванс если аванс ему выплачивался , все остатки материала если работа выполнялась из Вашего материала. Если исполнитель продолжает выполнение работы после получения уведомления об отказе от исполнения договора - это лежит на его ответственности. Вы не обязаны будете возмещать ему какие-либо расходы или платить вознаграждение за работу, выполненную после получения им уведомления.

По Вашему желанию Вы можете принять часть уже выполненной работы услуги - в этом случае Вы должны оплатить эту часть вознаграждение за эту часть работы, возмещение расходов исполнителя, материалы исполнителя. Закон определяет цену работы услуги , которая должна приниматься в расчет при отказе от исполнения договора п. Вы вправе требовать также полного возмещения убытков Независимо от выполнения исполнителем Ваших требований по поводу нарушения сроков выполнения работы услуги , Вы вправе требовать от исполнителя полного возмещения убытков, причиненных Вам нарушением сроков договора.

При нарушении сроков выполнения работы в том числе и измененных сроков Вы вправе взыскать с исполнителя неустойку пеню п. Если в договоре указан больший размер, то неустойка рассчитывается, как указано в договоре.

Если работа услуга уже должна быть выполнена, но исполнитель еще даже не начал ее выполнять, Вы имеете право на неустойку и за просрочку начала работы, и за просрочку окончания работы.

Как рассчитывается неустойка при выполнении работы услуги. Ваши требования к исполнителю при нарушении им сроков выполнения работы услуги не подлежат выполнению п. Обратите внимание, что доказать это должен сам исполнитель, и что не требуется наличия вины исполнителя для выполнения им Ваших требований.

Например, Вы отдали в ателье шить костюм, сроки выполнения работы просрочены. Вы потребовали расторжения договора, возмещения убытков и взыскания пени с исполнителя. Если исполнитель докажет, что сроки нарушены по Вашей вине - Вы вовремя не приходили на примерки, меняли фасон во время выполнения работы и т.

Если же сроки нарушены по причине, например, болезни закройщика, то Ваши требования должны быть удовлетворены, - наличие вины исполнителя для этого не требуется. Общество защиты прав потребителей в социальных сетях:. Сервисный Центр далее по тексту - СЦ играет одну из главнейших ролей в цепочке движения товара, в котором потребителем в течение гарантийного срока Казалось бы — как удобно, не покидая дома или своего рабочего места получить желаемый и искомый товар непосредственно по месту своего нахождения Согласитесь, не бывает абсолютно надёжных товаров.

Даже в товарах известнейших брэндов брак — не редкость. В порядочных магазинах, независимо от И так, покупая товар, мы, конечно же, рассчитываем, что приобретаем качественную технику, которая прослужит нам долгие годы, ну или уж, по крайней мере Запись на приём к юристу: 02 04, 48 22 схема проезда. Исполнитель не соблюдает сроки Работа или услуга должна быть выполнена в срок - это Ваше право.

Сроки выполнения работ оказания услуг Для того, чтобы предъявить законные требования нерадивому исполнителю, нужно знать, что такое срок выполнения работы, какие сроки бывают, что закон считает нарушением срока и т. Как устанавливается срок Сроки выполнения работы оказания услуги могут быть установлены п. Например, час отбытия поезда или начала спектакля в театре. Какие бывают сроки Вам нужно, чтобы работа услуга была выполнена в срок. Как исчисляются сроки В ст.

Если в договоре не указаны сроки Если в договоре на выполнение работ услуг не указаны сроки выполнения, то исполнитель все равно несет ответственность за нарушение сроков! Что означает нарушение сроков выполнения К нарушениям сроков выполнения работ услуг относятся ст.

Если исполнитель нарушает сроки, Вы имеете право выбора из 4 требований Если исполнитель нарушает сроки выполнения работы услуги , Вы вправе предъявить ему на Ваш выбор одно из 4 требований п. Назначение исполнителю новых сроков Если Вы назначили исполнителю новые сроки выполнения работы услуги , их нужно указать в договоре п.

Если Вы назначили новые сроки и исполнитель их нарушает При нарушении сроков выполнения работы услуги Вы имели право по своему выбору предъявить исполнителю одно из 4 требований - и Вы, надеясь на то, что исполнитель "исправится", назначили ему новые сроки, но он нарушает и эти новые сроки.

Вы вправе выполнить работу сами и потребовать возмещения расходов При нарушении сроков выполнения работы услуги Вы вправе выполнить работу своими силами или поручить ее выполнение третьим лицам и потребовать возмещения расходов исполнителем п. Вы вправе потребовать уменьшения цены При нарушении сроков выполнения работы услуги Вы вправе потребовать от исполнителя уменьшения цены п. Часто новая уменьшенная цена определяется в процентах от первоначальной цены работы услуги.

Вы вправе отказаться от исполнения договора При нарушении сроков выполнения работы услуги Вы вправе отказаться от исполнения договора п. Что должен делать исполнитель после получения уведомления Исполнитель после получения уведомления обязан приостановить выполнение работы услуги.

Если исполнитель продолжает работу после получения уведомления Если исполнитель продолжает выполнение работы после получения уведомления об отказе от исполнения договора - это лежит на его ответственности. Как производятся расчеты при отказе от исполнения договора По Вашему желанию Вы можете принять часть уже выполненной работы услуги - в этом случае Вы должны оплатить эту часть вознаграждение за эту часть работы, возмещение расходов исполнителя, материалы исполнителя.

Если нарушаются сроки выполнения Ваших требований - неустойка При нарушении сроков выполнения работы в том числе и измененных сроков Вы вправе взыскать с исполнителя неустойку пеню п. В каких случаях Ваши требования не подлежат удовлетворению Ваши требования к исполнителю при нарушении им сроков выполнения работы услуги не подлежат выполнению п. Права потребителей при обнаружении в товаре недостатков. Задать вопрос Словарь терминов Нашли ошибку на сайте? Карта сайта.

Как избежать взыскания неустойки за срыв сроков выполнения работ

Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ оказания услуг. Купить систему Заказать демоверсию. Статья Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы оказания услуги - сроки начала и или окончания выполнения работы оказания услуги и или промежуточные сроки выполнения работы оказания услуги или во время выполнения работы оказания услуги стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:. Федеральных законов от Федерального закона от

Выполнено в срок

Довольно часто при выполнении условий договора строительного подряда компании не ведут должным образом документооборот. Претензии, требования оказания содействия при исполнении обязательств в письменной форме не направляются. При этом достаточно большое количество исков заказчиков связано именно со взысканием неустойки за нарушение сроков выполнения работ.

И вторым письмом, в случае отсутствия должной реакции заказчика, необходимо уведомить о приостановлении работ. Работы все выполнены Подрядчиком, необходимо безотлагательно приступить к их сдаче-приемке. Причем, в письме необходимо указать именно о факте приостановления работ, а не о такой возможности. Надлежащим направлением письма, вопреки распространенному мнению, не является передача его под роспись секретарю или какому-либо сотруднику организации. Суду достаточно видеть квитанцию о направлении данного письма по известным адресам и опись вложений в данное письмо. При выполнении данного обязательства указанным образом, с подрядчика субподрядчика снимается ответственность за просрочку выполнения работ, либо за отказ от исполнения договора.

Если работа услуга выполнена не в срок, Вы имеете право предъявить исполнителю свои требования например, Вы можете потребовать возместить Ваши расходы, убытки, уменьшить оплату за выполненную работу и др.

Различают следующие сроки выполнения работы оказания услуги : срок ее начала, окончания, промежуточные сроки окончания отдельных этапов работы ст. Если исполнитель по своей вине нарушил эти сроки или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, вы по своему выбору вправе п. Назначить исполнителю новый срок, который указывается в договоре или дополнительном соглашении. Если новый срок не выполняется, вы вправе предъявить исполнителю одно из требований, приведенных ниже.

Что делать, если исполнитель нарушил срок выполнения работ или оказания услуг?

Одним из наиболее часто встречающихся нарушений, с которыми потребители обращаются к специалистам отделения по защите прав потребителей, является нарушение исполнителем срока выполнения работ по изготовлению и установке пластиковых окон. В таком случае, при условии доставки окон в срок, требовать неустойку за просрочку выполнения работ по установке неправомерно. В случае же когда, договором предусмотрена установка монтаж окон исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный договором. В случае если исполнителем нарушены сроки выполнения работ срока начала, окончания выполнения работы или промежуточных сроков или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена вовремя, потребитель по своему выбору вправе:. Потребитель также вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы.

Практически повсеместно на практике приходится сталкиваться с несоблюдением установленных государственным муниципальным контрактом сроков выполнения работы оказания услуги. Как правило, в арбитражной практике данный вопрос решается просто: за нарушение начального, промежуточного и конечного сроков выполнения работы оказания услуги отвечает подрядчик исполнитель , а не заказчик.

Cроки выполнения работ пропущены по вине заказчика: что предпринять добросовестному подрядчику?

Выполнение подрядных работ невозможно без взаимного сотрудничества сторон — как подрядчика, так и заказчика. Но на практике далеко не все заказчики должным образом содействуют подрядчикам в оперативном решении возникающих в ходе работ вопросов. Недобросовестное отношение заказчика, безусловно, является основанием для как минимум приостановки выполнения работ. Однако закон требует, чтобы приостановка работ была обоснованной и, что не менее важно, правильно оформленной. В противном случае подрядчик может понести ответственность за просрочку исполнения обязательств. Подряд в гражданском обороте традиционно является одним из самых востребованных, распространенных и часто используемых договоров, поименованных в ГК РФ. Несмотря на поливариативную, достаточно глубоко проработанную систему норм ГК РФ, регулирующих подряд, предусмотреть все возможные в деловой жизни ситуации в нормативном правовом акте стационарном источнике права практически невозможно.

Притыцкого, 29, офис 605, ст. Прислать мне ссылку на это объявление (по электронной почте на адрес jurist. Если Вы намереваетесь использовать гараж в качестве мастерской, то Вы должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя и с согласия общего собрания гаражного кооператива имеете право пользоваться своим гаражом как мастерской, а также оказывать услуги по ремонту транспортных средств.

Однако, следует учитывать, что не допускается ремонт транспортного средства с технически допустимой общей массой более 3, 5 тонны.

Подскажите пожалуйста, хотим с братом заняться автомаслами и автозапчастями, хватит ли нам ИП.

Повторное требование об оплате всех выполненных работ. когда происходит просрочка выполнения работ по вине заказчика. Если исполнитель не реагирует на требование потребителя о проведении.

Здесь вы можете задать вопрос юристу бесплатно, получить Получить помощь военного юриста на сайте bukva там мне предложили бесплатно поступить Минск,ул. Помощь военного юриста в получении Адвокат в Минске, Взыскание долгов, Регистрация ООО, г.

Мы просим вас принять участие в социально-психологическом исследовании проблемы мотивации трудовой деятельности врача, его профессионального роста, качества жизни. Просим Вас максимально честно, творчески и открыто подойти к участию.

Полученная информация необходима для принятия в будущем управленческих решений и формирования, системы профессиональных траекторий становления врача. МРТ-топометрия позволит более точно определять границы опухолей и уменьшить постлучевые осложнения.

О данном интересном ресурсе я узнала здесь, на нашем сайте. Немедленно присоединилась и обнаружила массу интересной и полезной информации.

Краткая инструкция для получения юридической консультации онлайн: Шаг 1. Мы всегда рады помочь решить любые, даже самые сложные проблемы. Дата: 7 Март 2018 года То, что многие не знают о юристах. Дата: 8 Октябрь 2013 года Наши новости Организатор Автомайдана нашелся.

Услуги юридической консультации Юридическая помощь адвоката онлайн Адвокат отличается от юриста наличием специального статуса, присваиваемого Адвокатской палатой.

Бесплатная консультация адвоката Бесплатная юридическая помощь в рамках нашего проекта оказывается специалистами на добровольных началах, в целях помощи малообеспеченным слоям населения.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Основание освобождения подрядчика от ответственности за просрочку выполнения работ
Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Аглая

    Да, вы правильно сказали

  2. Лилиана

    Что то не мог сегодня на этот блог зайти.

  3. Лука

    Кризис не в делах, кризис в головах.Даже Путин признал экономический кризис, хотя раньше не признавал, так что есть над чем подумать